Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию заказчика

Содержание
  1. Договор на выполнение работ по покраске (с использованием материалов подрядчика)
  2. 1. ПРЕД­МЕТ ДО­ГО­ВО­РА
  3. 2. СРО­КИ ВЫ­ПОЛ­НЕ­НИЯ РА­БОТ
  4. 3. СТО­ИМОСТЬ РА­БОТ. ПО­РЯ­ДОК ОП­ЛА­ТЫ
  5. 4. ПО­РЯ­ДОК СДА­ЧИ-ПРИ­ЕМ­КИ ВЫ­ПОЛ­НЕН­НЫХ РА­БОТ
  6. 5. ПРА­ВА И ОБЯ­ЗАН­НОС­ТИ СТО­РОН
  7. 6. ОТ­ВЕТС­ТВЕН­НОСТЬ СТО­РОН
  8. 7. ОБС­ТО­ЯТЕЛЬ­СТВА НЕП­РЕ­ОДО­ЛИ­МОЙ СИ­ЛЫ
  9. 8. ПО­РЯ­ДОК УРЕ­ГУ­ЛИ­РО­ВА­НИЯ СПО­РОВ
  10. 9. СРОК ДЕЙ­СТВИЯ И ПО­РЯ­ДОК РАС­ТОР­ЖЕ­НИЯ ДО­ГО­ВО­РА
  11. 10. ЗАК­ЛЮ­ЧИ­ТЕЛЬ­НЫЕ ПО­ЛО­ЖЕ­НИЯ
  12. 11. АД­РЕ­СА И РЕК­ВИ­ЗИ­ТЫ СТО­РОН
  13. Договор на малярные работы образец
  14. Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию заказчика
  15. Договор подряда на отделочные работы образец
  16. Договор на строительно-отделочные работы образец
  17. Образец договора на малярные работы
  18. Договор подряда на отделочные работы
  19. Договор на выполнение работ по покраске (с использованием материалов подрядчика)
  20. Договор подряда N 21
  21. Договор подряда на выполнение работ по покраске (с использованием материалов заказчика)
  22. Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию Заказчика
  23. Договор на выполнение работ по покраске (примерная форма)
  24. Как правильно составить договор подряда
  25. Договор подряда
  26. ПромАльпФорум
  27. Договор подряда: 9 ключевых отличий от трудового договора
  28. Договор подряда на покраску металлоконструкций образец
  29. Договор на выполнение работ по покраске
  30. Договор подряда с физическим лицом на покраску садовой мебели (образец заполнения)
  31. Договор подряда по производству конструкций и выполнение работ
  32. Договор подряда на провидение работ по устройству фасада жилого дома
  33. Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию Заказчика – Договор оказания услуг, работ
  34. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  35. 2. СТОИМОСТЬ  РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  36. 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
  37. 4. КАЧЕСТВО РАБОТ
  38. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  39. 6. ФОРС-МАЖОР
  40. 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  41. 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор на выполнение работ по покраске (с использованием материалов подрядчика)

Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию заказчика

да­та и мес­то под­пи­са­ния

___(на­име­но­ва­ние или ФИО)___, име­ну­ем__ в даль­ней­шем За­каз­чик, в ли­це ___(ФИО, долж­ность)___, дей­ству­ющ__ на ос­но­ва­нии Ус­та­ва(или: по­ло­же­ния, до­ве­рен­нос­ти от _____________ ____ г.

N ______), с од­ной сто­ро­ны, и ___(на­име­но­ва­ние или ФИО)___, име­ну­емое в даль­ней­шем Под­ряд­чик, в ли­це ___(ФИО, долж­ность)___, дей­ству­ющ__ на ос­но­ва­нии Ус­та­ва (или: по­ло­же­ния, до­ве­рен­нос­ти от ____________ ____ г.

N _____), с дру­гой сто­ро­ны, вмес­те име­ну­емые Сто­ро­ны, зак­лю­чи­ли нас­то­ящий До­го­во­ро ни­жес­ле­ду­ющем:

1. ПРЕД­МЕТ ДО­ГО­ВО­РА

1.1.

Под­ряд­чик обя­зу­ет­ся вы­пол­нить по за­да­нию За­каз­чи­ка из ма­те­ри­алов и с по­мощью обо­ру­до­ва­ния Под­ряд­чи­ка ра­бо­ту по пок­рас­ке объ­ек­тов _________________, _________________, _________________, рас­по­ло­жен­ных по ад­ре­сам: _________________, _________________, ____________ (да­лее – объ­ек­ты), в со­от­ветс­твии с Гра­фи­ком вы­пол­нен­ных ра­бот (При­ло­же­ние N __ к нас­то­яще­му До­го­во­ру) и сдать ре­зуль­тат ра­бот За­каз­чи­ку, а За­каз­чик обя­зу­ет­ся при­нять и оп­ла­тить ре­зуль­тат ра­бо­ты.

1.2. За­да­ние За­каз­чи­ка (тре­бо­ва­ния За­каз­чи­ка к вы­пол­не­нию ра­бот): __________; __________;

.

1.3. За­каз­чик обя­зу­ет­ся ока­зать Под­ряд­чи­ку сле­ду­ющее со­дей­ствие по нас­то­яще­му До­го­во­ру: – не позд­нее ____________ ___ г. обес­пе­чить дос­туп ра­бот­ни­ков Под­ряд­чи­ка и обо­ру­до­ва­ния Под­ряд­чи­ка к объ­ек­там;

– пре­дос­та­вить ра­бот­ни­кам Под­ряд­чи­ка пра­во поль­зо­ва­ния сле­ду­ющи­ми по­ме­ще­ни­ями, рас­по­ло­жен­ны­ми на объ­ек­тах: ________________ (нап­ри­мер, рас­по­ло­жен­ны­ми в зда­нии мас­терс­ки­ми, под­соб­ны­ми по­ме­ще­ни­ями, мес­та­ми об­ще­го поль­зо­ва­ния, мес­та­ми для пар­ков­ки и т.п.).

2. СРО­КИ ВЫ­ПОЛ­НЕ­НИЯ РА­БОТ

2.1. Под­ряд­чик обя­зу­ет­ся вы­пол­нить ра­бо­ту в сле­ду­ющие сро­ки:

2.1.1. Да­та на­ча­ла ра­бот: ____________ ___ г.

2.1.2. Да­та окон­ча­ния ра­бот: ____________ ___ г.

2.1.3. Сро­ки вы­пол­не­ния эта­пов ра­бот при­ве­де­ны в Гра­фи­ке вы­пол­не­ния ра­бот (При­ло­же­ние N __ к нас­то­яще­му До­го­во­ру).

3. СТО­ИМОСТЬ РА­БОТ. ПО­РЯ­ДОК ОП­ЛА­ТЫ

3.1. Сто­имость ра­бот сос­тав­ля­ет _____ (__________) руб­лей.

3.2. Оп­ла­та ра­бо­ты осу­щест­вля­ет­ся в те­че­ние ____ бан­ковс­ких дней с мо­мен­та по­лу­че­ния За­каз­чи­ком ори­ги­на­ла сче­та Под­ряд­чи­ка и Ак­та сда­чи-при­ем­ки ра­бот (При­ло­же­ние N __ к нас­то­яще­му До­го­во­ру).

4. ПО­РЯ­ДОК СДА­ЧИ-ПРИ­ЕМ­КИ ВЫ­ПОЛ­НЕН­НЫХ РА­БОТ

4.1. Не позд­нее _________ пос­ле за­вер­ше­ния ра­бот Под­ряд­чик обя­зан предс­та­вить За­каз­чи­ку Акт сда­чи-при­ем­ки ра­бот (При­ло­же­ние N ___).

4.2. Не позд­нее ________ с мо­мен­та по­лу­че­ния Ак­та, За­каз­чик обя­зан осу­щест­вить при­ем­ку вы­пол­нен­ных ра­бот и про­ве­рить со­от­ветс­твие их ка­чест­ва за­яв­лен­ным тре­бо­ва­ни­ям и ус­ло­ви­ям нас­то­яще­го До­го­во­ра, пос­ле че­го нап­ра­вить Под­ряд­чи­ку один из сле­ду­ющих до­ку­мен­тов:

4.2.1. Под­пи­сан­ный Акт сда­чи-при­ем­ки ра­бот (При­ло­же­ние N ___).

4.2.2. Мо­ти­ви­ро­ван­ный от­каз от при­ня­тия ре­зуль­та­тов ра­бот.

4.2.3. Акт сда­чи-при­ем­ки ра­бот с ука­за­ни­ем вы­яв­лен­ных не­дос­тат­ков, не­об­хо­ди­мых до­ра­бо­ток и сро­ков их уст­ра­не­ния.
Под­ряд­чик обя­зу­ет­ся в срок, сог­ла­со­ван­ный Сто­ро­на­ми в Ак­те сда­чи-при­ем­ки ра­бот, уст­ра­нить вы­яв­лен­ные За­каз­чи­ком не­дос­тат­ки.

5. ПРА­ВА И ОБЯ­ЗАН­НОС­ТИ СТО­РОН

5.1. За­каз­чик впра­ве:

5.1.1. Тре­бо­вать от Под­ряд­чи­ка сво­ев­ре­мен­но­го уст­ра­не­ния вы­яв­лен­ных не­дос­тат­ков.

5.1.2. Тре­бо­вать от Под­ряд­чи­ка предс­тав­ле­ния над­ле­жа­щим об­ра­зом оформ­лен­ной от­чет­ной до­ку­мен­та­ции и ма­те­ри­алов, подт­вер­жда­ющих ис­пол­не­ние обя­за­тель­ств в со­от­ветс­твии с нас­то­ящим До­го­во­ром.

5.1.3. Зап­ра­ши­вать у Под­ряд­чи­ка ин­фор­ма­цию о хо­де и сос­то­янии вы­пол­ня­емых ра­бот.

5.1.4. Во вся­кое вре­мя про­ве­рять ход и ка­чест­во ра­бо­ты, вы­пол­ня­емой Под­ряд­чи­ком, не вме­ши­ва­ясь в его де­ятель­ность.

5.1.5.

В лю­бое вре­мя до сда­чи ему ре­зуль­та­та ра­бо­ты от­ка­зать­ся от ис­пол­не­ния До­го­во­ра, уп­ла­тив Под­ряд­чи­ку часть ус­та­нов­лен­ной це­ны про­пор­ци­ональ­но час­ти ра­бо­ты, вы­пол­нен­ной до по­лу­че­ния из­ве­ще­ния об от­ка­зе За­каз­чи­ка от ис­пол­не­ния До­го­во­ра. За­каз­чик так­же обя­зан воз­мес­тить Под­ряд­чи­ку убыт­ки, при­чи­нен­ные прек­ра­ще­ни­ем До­го­во­ра под­ря­да, в пре­де­лах раз­ни­цы меж­ду це­ной, оп­ре­де­лен­ной за всю ра­бо­ту, и частью це­ны, вып­ла­чен­ной за вы­пол­нен­ную ра­бо­ту.

5.2. За­каз­чик обя­зан:

5.2.1. Со­об­щать в пись­мен­ной фор­ме Под­ряд­чи­ку о не­дос­тат­ках, об­на­ру­жен­ных в хо­де про­вер­ки ра­бот, в те­че­ние ___ (____) с мо­мен­та об­на­ру­же­ния та­ких не­дос­тат­ков.

5.2.2. Не позд­нее сро­ка, ус­та­нов­лен­но­го п. 4.1 нас­то­яще­го До­го­во­ра, при­нять вы­пол­нен­ные ра­бо­ты и в срок, ука­зан­ный в п. 3.2 нас­то­яще­го До­го­во­ра, оп­ла­тить над­ле­жа­щим об­ра­зом вы­пол­нен­ные ра­бо­ты.

5.2.3. Ока­зы­вать Под­ряд­чи­ку со­дей­ствие в со­от­ветс­твии с п. 1.3 До­го­во­ра.

5.2.4. В слу­чае по­лу­че­ния уве­дом­ле­ния Под­ряд­чи­ка, пре­дус­мот­рен­но­го п. 5.4.3 нас­то­яще­го До­го­во­ра, нап­ра­вить Под­ряд­чи­ку со­от­ветс­тву­ющие ука­за­ния не позд­нее __________ с мо­мен­та по­лу­че­ния уве­дом­ле­ния Под­ряд­чи­ка.

5.3. Под­ряд­чик впра­ве:

5.3.1. Тре­бо­вать сво­ев­ре­мен­но­го под­пи­са­ния За­каз­чи­ком Ак­та сда­чи-при­ем­ки ра­бот на ос­но­ва­нии предс­тав­лен­ных от­чет­ных до­ку­мен­тов и при ус­ло­вии ис­те­че­ния сро­ка, ука­зан­но­го в п. 4.2 нас­то­яще­го До­го­во­ра.

5.3.2. Тре­бо­вать сво­ев­ре­мен­ной оп­ла­ты ра­бот в со­от­ветс­твии с пунк­том 3.2 нас­то­яще­го До­го­во­ра.

5.3.3. Зап­ра­ши­вать у За­каз­чи­ка разъ­яс­не­ния и уточ­не­ния от­но­си­тель­но по­ряд­ка вы­пол­не­ния ра­бот.

5.4. Под­ряд­чик обя­зан:

5.4.1. Обес­пе­чи­вать со­от­ветс­твие ре­зуль­та­тов ра­бот са­ни­тар­ным нор­мам и пра­ви­лам, ус­та­нов­лен­ным дей­ству­ющим за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

5.4.2. Вы­пол­нить ра­бо­ты в со­от­ветс­твии с за­да­ни­ем За­каз­чи­ка (п. 1.2 нас­то­яще­го До­го­во­ра), ус­ло­ви­ями нас­то­яще­го До­го­во­ра и Гра­фи­ком вы­пол­не­ния ра­бот (При­ло­же­ние N ___).

5.4.3.

При­ос­та­но­вить вы­пол­не­ние ра­бот в слу­чае об­на­ру­же­ния не за­ви­ся­щих от Под­ряд­чи­ка обс­то­ятель­ств, ко­то­рые мо­гут ока­зать не­га­тив­ное вли­яние на ре­зуль­та­ты ра­бот или соз­дать не­воз­мож­ность их за­вер­ше­ния в ус­та­нов­лен­ный нас­то­ящим До­го­во­ром срок, и со­об­щить об этом За­каз­чи­ку в те­че­ние ____ (_______) пос­ле при­ос­та­нов­ле­ния вы­пол­не­ния ра­бот.

5.4.4. Соб­лю­дать вы­пол­не­ние норм и пра­вил тех­ни­ки бе­зо­пас­нос­ти при вы­пол­не­нии ра­бот.

6. ОТ­ВЕТС­ТВЕН­НОСТЬ СТО­РОН

6.1. В слу­чае на­ру­ше­ния За­каз­чи­ком сро­ков оп­ла­ты ра­бот Под­ряд­чик впра­ве пот­ре­бо­вать от За­каз­чи­ка уп­ла­ты пе­ни в раз­ме­ре, ус­та­нов­лен­ном дей­ству­ющим за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

6.2. В слу­чае на­ру­ше­ния Под­ряд­чи­ком сро­ков вы­пол­не­ния ра­бот За­каз­чик впра­ве пот­ре­бо­вать от Под­ряд­чи­ка уп­ла­ты не­ус­той­ки в раз­ме­ре _______ руб. за каж­дый день прос­роч­ки.

7. ОБС­ТО­ЯТЕЛЬ­СТВА НЕП­РЕ­ОДО­ЛИ­МОЙ СИ­ЛЫ

7.1. Сто­ро­ны не не­сут от­ветс­твен­нос­ти за не­ис­пол­не­ние или не­над­ле­жа­щее ис­пол­не­ние обя­за­тель­ств по нас­то­яще­му До­го­во­ру в слу­чае вли­яния на Сто­ро­ны неп­ред­ви­ден­ных обс­то­ятель­ств неп­ре­одо­ли­мой си­лы, а имен­но: _____________________.

7.2. Сто­ро­на обя­за­на уве­до­мить конт­ра­ген­та об ука­зан­ных обс­то­ятель­ствах в срок __________. Ес­ли обс­то­ятель­ства прод­лят­ся бо­лее ____ (______), Сто­ро­ны впра­ве рас­торг­нуть нас­то­ящий До­го­вор.

8. ПО­РЯ­ДОК УРЕ­ГУ­ЛИ­РО­ВА­НИЯ СПО­РОВ

8.1. Спо­ры, воз­ник­шие в свя­зи с ис­пол­не­ни­ем нас­то­яще­го До­го­во­ра, Сто­ро­ны ре­ша­ют пу­тем пе­ре­го­во­ров.

8.2. В слу­чае не­воз­мож­нос­ти уре­гу­ли­ро­вать спор пу­тем пе­ре­го­во­ров, спор пе­ре­да­ет­ся в суд по пра­ви­лам под­суд­нос­ти, ус­та­нов­лен­ным дей­ству­ющим за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

9. СРОК ДЕЙ­СТВИЯ И ПО­РЯ­ДОК РАС­ТОР­ЖЕ­НИЯ ДО­ГО­ВО­РА

9.1. До­го­вор всту­па­ет в си­лу с мо­мен­та его под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми и дей­ству­ет до ис­пол­не­ния Сто­ро­на­ми при­ня­тых на се­бя обя­за­тель­ств.

9.2. Из­ме­не­ния и до­пол­не­ния оформ­ля­ют­ся пу­тем под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми до­пол­ни­тель­ных сог­ла­ше­ний, ко­то­рые яв­ля­ют­ся не­отъ­ем­ле­мой частью До­го­во­ра и всту­па­ют в си­лу с мо­мен­та их под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми.

10. ЗАК­ЛЮ­ЧИ­ТЕЛЬ­НЫЕ ПО­ЛО­ЖЕ­НИЯ

10.1. Уве­дом­ле­ния Сто­рон, свя­зан­ные с ис­пол­не­ни­ем нас­то­яще­го До­го­во­ра, долж­ны нап­рав­лять­ся по поч­те за­каз­ным пись­мом, курь­ером, по ад­ре­су элект­рон­ной поч­ты или с ис­поль­зо­ва­ни­ем фак­си­миль­ной свя­зи.

10.2. До­го­вор сос­тав­лен в 2 (двух) эк­земп­ля­рах, име­ющих оди­на­ко­вую юри­ди­чес­кую си­лу, по од­но­му для каж­дой из Сто­рон.

10.3. В ос­таль­ном, что не пре­дус­мот­ре­но нас­то­ящим До­го­во­ром, Сто­ро­ны ру­ко­водс­тву­ют­ся дей­ству­ющим за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

10.4. К нас­то­яще­му До­го­во­ру при­ла­га­ют­ся и яв­ля­ют­ся его не­отъ­ем­ле­мой частью:
При­ло­же­ние N __ – Гра­фик вы­пол­не­ния ра­бот.

При­ло­же­ние N __ – Акт сда­чи-при­ем­ки ра­бот.

11. АД­РЕ­СА И РЕК­ВИ­ЗИ­ТЫ СТО­РОН

Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1010

Договор на малярные работы образец

Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию заказчика

Образец договора на выполнение ремонтно-отделочных работ в Тамбове.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2. 1.

Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой (Приложение №1) и составляет ____________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. 3. Оплата работ производится «Заказчиком 1 раз в две недели согласно фактически выполненным «Исполнителем работам в течение 2 дней со дня их приемки и подписания соответствующего акта 2. 4.

Окончательный расчет между сторонами осуществляется непосредственно по окончании означенных и сдачи их результата «Исполнителем согласно акту сдачи- приемки «Заказчику»

— предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на объектах: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т. . ).

2. 1. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки: 2. 1. 1.

Дата начала: «___ » _________ ___ г. 2. 1. 2. Дата окончания работ: «___ » _________ ___ г.

2. 1.

3. Сроки выполнения этапов приведены в Графике выполнения (Приложение N __ к настоящему Договору). 3. 1.

Стоимость составляет _____ (__________) рублей.

1. 2. 2. Производство выравнивающего слоя до 20 мм ; 1. 2. 3.

Установка угловых перфорированных штукатурных профилей; 1. 2. 4.

Огрунтовка поверхности; 1. 2. 5. Установка маячковых профилей ; 1. 2. 6.

Выполнение штукатурных по дизайн проекту; 1. 2. 7.

Отделка оконных откосов; 1. 2. 8. Дополнительные (отделка сантехнических батарей); 1. 3. Настоящий договор действует указанных в пункте 1. 1 наст.

договора сроках. 1. 4. Настоящий договор является гражданско-правовым договором, к которому применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию заказчика

Санкт-Петербург Р/с Р/с К/с К/с БИК 044 КПП ИНН 7 КПП ИНН БИК ОКПО 72 ОГРН 1 ОКПО ОГРН ОКВЭД 21. 51, 24. 12, 24. 3, 24. 66. 3 Генеральный директор Генеральный директор ТЕХНОЛОДЖИЗ // / / «Оплата производится в следующем порядке: — часть стоимости услуги в размере руб.

/ИЛИ процентов, что составляет руб. , Заказчик перечисляет на счет Исполнителя не позднее дней с момента заключения настоящего договора/ИЛИ иного события/ИЛИ не позднее определенной даты; — оставшуюся часть стоимости услуги в размере руб. /ИЛИ процентов, что составляет руб.

, Заказчик перечисляет на счет Исполнителя не позднее дней с момента оказания услуги/ИЛИ иного события/ИЛИ не позднее определенной даты».

При полной предоплате формулировка договора может быть следующей: «Заказчик обязан перечислить полную стоимость услуги до ее оказания Исполнителем.

Договор подряда на отделочные работы образец

Подрядчик не несет ответственность за качество выполняемых услуг в случае ненадлежащего качества поверхности окрашиваемых изделий: на поверхности алюминиевых изделий не должно быть трещин, расслоений, неметаллических включений, коррозионных пятен, раковин, следов от скотча, продольных следов от матрицы глубиной более 0.03 мм, а также поперечных следов от матрицы, образующихся при остановке пресса; на поверхности металлических деталей не должно быть коррозии, следов смазки, металлической стружки, заусенцев, следов от скотча; поверхность металлических деталей после абразивной обработки (пескоструй, голтование и др.) должна быть без травильного шлама, шлака, продуктов коррозии и заусенцев; швы на сварных и паяных деталях должны быть зачищены, непрерывны по всему периметру и исключать затекания растворов в зазор.

4.7.

Договор на строительно-отделочные работы образец

При закатке профиля Подрядчик не несет ответственности за правильность подбора термовставки и чаш в случае, если профиль был собран силами Заказчика.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

5.2.
В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит передаче в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2.

Образец договора на малярные работы

Стоимость работ составляет _____ (__________) рублей.

Договор подряда на отделочные работы

дата выдачи _______________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Петров Петр Петрович (ФИО Заказчика) ______________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить оговоренные работы и сдать их результат последнему, а Заказчик обязуется принять результат этих и оплатить его.

1.2. Объект: _(квартира, коттежд, офис или др.)_________________________________ ,

Договор на выполнение работ по покраске (с использованием материалов подрядчика)

Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки: 2.1.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.

2.1.2. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.

2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N __ к настоящему Договору). 3.1. Стоимость работ составляет _____ (__________) рублей. 3.2. Оплата работы осуществляется в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

4.1. Не позднее _________ после завершения работ Подрядчик обязан представить Заказчику Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___).

4.2. Не позднее ________ с момента получения Акта, Заказчик обязан осуществить приемку выполненных работ и проверить соответствие их качества заявленным требованиям и условиям настоящего Договора, после чего направить Подрядчику один из следующих документов: 4.2.1.

Договор подряда N 21

8. Возникающие по поводу исполнения договора разногласия стороныобязуются решать путем переговоров.

В случае недостижения согласия споррешается в судебном порядке.

Договор подряда на выполнение работ по покраске (с использованием материалов заказчика)

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки: 2.1.1.

Дата начала работ: «___»_________ ___ г. 2.1.2. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.

2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N ___ к настоящему Договору).

3.1. Стоимость работ составляет _____ (_________) рублей.

3.2. Оплата работ осуществляется в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию Заказчика

Исполнитель на основании полученных от Заказчика письменных заявок обязуется выполнить работы по нанесению порошковой краски (далее – Работы) на продукцию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

Заявка оформляется по форме, установленной Исполнителем, и должна содержать информацию о наименовании и характере работ, используемых материалах, сроке выполнения работ и иную информацию в соответствии с Требованиями к заявке на окраску (Приложение 1 к Договору).

1.2. Работы частично выполняются из материала Заказчика (Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю свою продукцию, на которую требуется нанести порошковую краску) с использованием необходимых материалов Исполнителя (порошковая краска и иные необходимые для выполнения Работ материалы), а также силами и средствами Исполнителя.

Договор на выполнение работ по покраске (примерная форма)

Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ): ________________; ________________; ________________.

1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — не позднее «__» ____________ ____ г.

обеспечить доступ работников Подрядчика и оборудования Подрядчика к объектам; — предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на объектах: (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.).

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки: 2.1.1. Дата начала работ: «__» ____________ ____ г. 2.1.2. Дата окончания работ: «__» ____________ ____ г.

2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N ____ к настоящему Договору).

3.1.

Как правильно составить договор подряда

Поиск образцов. Образец договора подряда из материалов заказчика. Предмет договора. Работы выполняются из материала и оборудования далее именуемые — материал Заказчика.

ПромАльпФорум Пропустить. Договор на покраску Регистрация фирмы, лицензии, договора, инструкции, корочки, правовые нормы и т.

Гражданско-правовой договор заключается в отношении деятельности, которую может выполнять работник, в том числе состоящий в штате учреждения. Сотрудники компании также могут привлекаться к труду, не относящемуся к их основным обязанностям, как в порядке, определенном законодательством — в первую очередь Трудовым кодексом, так и путем заключения договора с подрядчиком.

Подрядный договор — это документально оформленное соглашение между заказчиком и подрядчиком исполнителем , заключенное для выполнения определенных работ, необходимых для обеспечения нужд заказчика ст.

Согласно гражданскому законодательству, результат таких действий должен быть передан подрядчиком заказчику в материальном овеществленном виде.

Непосредственно подряд юристы определяют как возмездное исполнение работ или услуг в пользу заказчика.

Договор подряда

После того как оформляется служебная запискана ее основании составляется приказ об изменении оклада. Печать на приказах ставить или. Установлена 1 группа инвалидности. Для заверки документов во многих случаях достаточно подписи. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания.

С 2010 года наделён полномочиями столичного мэра. Как привлечь к ответственности оператора сотовой связи. В нашей стране исторически сложилось так, что стандартом для заполнения официальных документов является ручка синего цвета.

ПромАльпФорум

Документ такого вида является старейшим документом из раздела гражданско-правовых. Он уже был известен во времена римского права, где определялся найм работы. И в этих правоотношениях существовали еще несколько видов найма — вещей, услуги или подряда.

После проведенной революции в законодательстве документ подряда выделили как отдельную составляющую. Документ может заключаться как с фирмой, так и с физическим лицом. В последнем случае чаще применяется при оказании разовой работы, например, ремонта квартиры или офиса, покраски забора.

В качестве подрядчиков чаще всего выступают граждане, которые не относятся к основному штату организации.

Договор подряда: 9 ключевых отличий от трудового договора

Договор подряда заключают, когда есть необходимость в каких-либо работах. Заказчик поручает работы контрагенту и оплачивает результат. Однако если заказчик недобросовестный, исполнитель может столкнуться с необходимостью истребовать оплату через суд.

Договор подряда представляет собой соглашение о создании того или иного результата работ. В рамках соглашения заказчик поручает, а исполнитель берет на себя обязательство выполнить работы и передать результат заказчику. По договору подряда заказать можно работы любого характера — это могут быть строительные, ремонтные работы и т.

Такое соглашение подписывают при разработке чего-либо например, программного обеспечения или сайта для компании-заказчика. Но вне зависимости от деталей сделки договор подряда — это договор, который заключают с целью создания конкретного, вещественно выраженного результата.

В пяти параграфах разъяснили, что такое договор подряда и как регулировать отношения, которые из него возникают.

Например, когда исполнитель передает заказчику результат работ, он также передает права на результат ст. Исполнитель-генподрядчик вправе привлекать к работам третьих лиц в качестве субподрядчиков.

То есть передоверять выполнение части работ сторонним компаниям ст. Подрядчик отвечает за качество работ ст.

О договоре подряда Гражданский кодекс содержит множество пояснений. В частности, в законе специально описали некоторые отдельные виды договора подряда:. Следует отличать соглашение от договора об услугах.

Если компания-заказчик постоянно привлекает тех или иных исполнителей, имеет смысл разработать и применять типовые договоры подряда.

В таком документе и приложениях к нему заказчик перечисляет стандартные элементы: основные положения, существенные условия, свои реквизиты и т.

Источник: https://newbalance-mos.ru/inventarizaciya/15659-dogovor-na-malyarnye-raboty-obrazec.html

Договор подряда на покраску металлоконструкций образец

Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию заказчика

Договор аутсорсинг. Договор размещение

. Скачать шаблон образец. Строительные услуги. Акт приемке оказанных работ служит дополнением договора оказание.

На сегодняшний день автовладельца который нуждается малярных работах есть два варианта.

Акт устройство стропильной кровли поэлементно лежни.

Договор подряда изготовление установку пвх.

Обыкновенные люди вступают договорные дела менее раз день. Как правильно оформить акт образец заполнения акта

.

Договор на выполнение работ по покраске

1.2.

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки: 2.1.1.

Дата начала работ: «___»_________ ___ г. 2.1.2. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г. 2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

Договор подряда с физическим лицом на покраску садовой мебели (образец заполнения)

¦ ¦ 2.

Исполнитель обязуется произвести покраску в срок до 13 апреля¦ ¦2010 г. ¦ ¦ 3. Заказчик обязуется: ¦ ¦ 3.1.

¦ ¦ Общая стоимость предоставляемых расходных материалов и инструментов¦ ¦составляет 2474 руб.

На стоимость предоставляемых исполнителю и¦ ¦израсходованных им материалов и инструментов уменьшается сумма¦ ¦вознаграждения за выполненные работы. ¦ ¦ 4. Выплата вознаграждения производится однократно не позднее трех¦ ¦рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ.

Договор подряда по производству конструкций и выполнение работ

Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика.1.4.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов.

В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов.1.5. Адрес объекта Заказчика (производства работ): .2.1.

Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: рублей.2.2. При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет рублей.2.3.

Договор подряда на провидение работ по устройству фасада жилого дома

Сроки выполнения Работ по Договору: начало выполнения работ – «»2020 года; окончание выполнения работ – «»2020 года в соответствии с Графиком производства (Приложение №2 к Договору). Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента (даты) оплаты денежной суммы согласно п.2.3 не позднее рабочих дней.1.4.

Источник: https://nomos-deksia.ru/dogovor-podrjada-na-pokrasku-metallokonstrukcij-obrazec-64582/

Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию Заказчика – Договор оказания услуг, работ

Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию заказчика

г. _______________                                                                                                                  «___»___________20___ г.

_______________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице _______________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и,_______________________________,  именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице ___________________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель на основании полученных от Заказчика письменных заявок обязуется выполнить работы по нанесению порошковой краски (далее – Работы) на продукцию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

Заявка оформляется по форме, установленной Исполнителем, и должна содержать информацию о наименовании и характере работ, используемых материалах, сроке выполнения работ и иную информацию в соответствии с Требованиями к заявке на окраску (Приложение 1 к Договору).

1.2.

Работы частично выполняются из материала Заказчика (Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю свою продукцию, на которую требуется нанести порошковую краску) с использованием необходимых материалов Исполнителя (порошковая краска и иные необходимые для выполнения Работ материалы), а также силами и средствами Исполнителя. Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, а по окончании Работ, по требованию Заказчика, представить отчет об израсходовании материала. Исполнитель несет полную ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком материала.

1.3. Ассортимент используемых Исполнителем материалов согласован Сторонами в Приложении 2 к настоящему договору, а также в заявках Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ  РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Работ определяется Сторонами в соответствии с действующими расценками Исполнителя (прайс-лист) и согласовывается в счёте.

Согласованная стоимость Работ включает также стоимость услуг по разгрузке материалов Заказчика на месте производства Работ; подготовку поверхности материалов (фосфатирование и/или обезжириваниие) Заказчика к нанесению порошковой краски, контроль качества, стоимость услуг по погрузке материалов Заказчика в транспортное средство Заказчика (перевозчика).

2.2. Изменение цен на согласованный Сторонами заказ допускается исключительно по соглашению Сторон.

2.3. Заказчик на основании соответствующего счета Исполнителя обязуется осуществить оплату стоимости  Работ не позднее трех рабочих дней с момента получения счета.

2.4. Форма оплаты – безналичная и/или наличная в пределах, определенных законодательством РФ; валюта платежа – рубли РФ. Иные условия оплаты Работ, не указанные в настоящем договоре, определяются Сторонами исходя из условий действующего законодательства РФ.

2.5  Оформление Заказов, приёмка результатов Работ, предоставление и получение любой документации в рамках настоящего договора осуществляется исключительно при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. На основании заявки Заказчика Исполнитель обязуется не позднее 48 часов с момента поступления заявки рассчитать стоимость заказа и представить Заказчику счет на оплату Работ.

Представленный Заказчику счет на оплату Работ должен содержать информацию относительно наименования и характера Работ, используемых материалов, сроков выполнения Работ, их стоимости.

Направление счёта признается Сторонами офертой, факт оплаты счета Заказчиком признается Сторонами акцептом.

При расхождении условий выполнения Работ, указанных в заявке и счёте, с условиями настоящего договора, преимущественное значение для Сторон имеют условия выполнения Работ, согласованные в заявке и счёте.

3.2. Доставка подлежащих переработке материалов осуществляется Заказчиком, его силами и за его счет (адрес Исполнителя: ________________).

3.3. Исполнитель заблаговременно извещает Заказчика о завершении Работ и готовности результата Работ к приемке и передаче Заказчику. Стороны могут дополнительно согласовать конкретное время проведения приемки и передачи результата Работ.

3.4. В случае, если Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения извещения Исполнителя о готовности результата Работ к приемке и передаче Заказчику не явился для проведения приемки результата Работ и/или не обеспечил вывоз результата Работ, Заказчик обязан возместить расходы Исполнителя на хранение результата Работ в размере ____________________ рублей в т.ч. НДС 18%.  

3.5. В соответствии со ст. ст. 359 и 712 ГК РФ в случае вынужденного хранения на своих складских площадях результата Работ (п. 3.4. настоящего Договора), Исполнитель имеет право удерживать у себя результат Работ до момента возмещения Заказчиком расходов Исполнителя на хранение результата Работ. 

3.6. Моментом передачи результата Работ считается момент подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ. В момент передачи результата выполненных работ Заказчик обязан проверить соответствие  Работы по характеру и объему.

В случае несоответствия фактического объема и характера работ данным, согласованным Сторонами в заявке, Исполнитель обязуется за свой счет восполнить соответствующие недостатки в срок не более 2 (двух) рабочих дней.
3.7.

При отказе Заказчика от подписания акта о приёмке выполненных работ, при отсутствии письменного мотивированного отказа, работы считаются выполненными Исполнителем в полном объеме, а акт о приёмке выполненных работ составляется в одностороннем порядке.

3.8. Окрашенные материалы Заказчика должны быть упакованы и промаркированы в соответствии с требованиями государственных стандартов РФ, а при отсутствии подобных требований исходя из свойств и предназначения материалов.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ

4.1. Поставщик гарантирует, что качество выполняемых работ и применяемых материалов соответствует требованиям действующих стандартов.

4.2. Претензии, связанные с локальными дефектами порошкового покрытия (непрокрас, сорность), могут быть предъявлены Заказчиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента передачи Заказчику результата Работ.

4.3. В случае отказа Заказчика от упаковки результата Работ претензии в отношении механических повреждений результата Работ Исполнителем не рассматриваются.

4.4. В момент приемки результата работ Заказчик обязан осмотреть упаковку на предмет наличия механических повреждений.

При обнаружении механических повреждений упаковки Заказчик обязан сделать соответствующую отметку в акте о приемке выполненных работ.

  Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты приёмки результата Работ осмотреть результат Работ и при наличии механических повреждений в местах повреждений упаковки направить Исполнителю претензию.

Претензии по наличию механических повреждений при отсутствии надлежащим образом оформленных замечаний к упаковке результата работ Исполнителем не рассматриваются.

4.5. Претензии, связанные со скрытыми дефектами работ (отслоение нанесенного порошкового покрытия), могут быть предъявлены Заказчиком не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента передачи результата Работ.

4.6. Претензия должна быть направлена в письменной форме и содержать информацию о договоре, дате заявки, объеме и характере дефектов (по возможности с приложением фотографий), при необходимости иные данные.

4.7. Исполнитель обязуется не позднее пяти рабочих дней с момента получения претензии подтвердить недостатки качества работ и приступить к их устранению или направить письменный мотивированный отказ от устранения недостатков.  

4.8. Исполнитель обязуется устранить недостатки в выполненных Работах в разумный срок, установленный соглашением Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

5.2. За нарушение Исполнителем сроков выполнения Работ Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости Работ за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 2.3. договора, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,5% от размера просроченных платежей за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения обязательств, Стороны обратятся за защитой нарушенных интересов в Арбитражный суд ______________.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. В случае наступления у Сторон форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение, войны, военные операции любого характера, блокады, запреты на экспорт или импорт, забастовки всеобщего характера) срок выполнения договора отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств.

6.2. Если, несмотря на все предпринятые меры, эти обстоятельства продолжаются более трех месяцев, то обе Стороны имеют право отказаться от своих обязательств по выполнению договора. В этом случае ни одна из сторон не имеет права на возмещение убытка.

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по данному договору вследствие обстоятельств форс-мажор, обязана не позднее, чем через шесть дней известить другую сторону о начале действия этих обстоятельств, которые задерживают выполнение договора. 

6.3. Оформленный Торговой Палатой по месту нахождения заинтересованной Стороны сертификат служит в подобном случае достаточным доказательством действия таких обстоятельств.

6.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на них.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _____________ 20__ года. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от выполнения принятых, но не исполненных к моменту окончания срока действия Договора, обязательств.

7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Договор имеет одно приложение (Приложение №1) на одном листе.

7.3. Все уведомления, письма, иная корреспонденция направляемая Сторонами в адрес друг друга, связанная с исполнением настоящего договора, должна быть составлена письменно и направлена почтой либо путем вручения оригиналов лично уполномоченным представителям Сторон.  

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                   ЗАКАЗЧИК:                                                               ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Закон
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: